Algemene leveringsvoorwaarden

Albers Alligator Projekten b.v. – Wageningen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

ALGEMEEN

De hieronder genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Albers Alligator Projekten b.v. gevestigd te Wageningen, verder te noemen verkoper, anderzijds en de wederpartij van verkoper, verder te noemen koper, anderzijds.

Zij hebben betrekking op: alle leveringen, diensten, aan te nemen werken en opleveringen welke tot het programma van verkoper behoren.

Van deze voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

OFFERTES EN VERKOOPOVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, nadat hij zijn opdracht tijdig schriftelijk heeft aanvaard. Door een schriftelijk aanbod gevolgd door een uitdrukkelijke aanvaarding vervallen alle voorgrande offertes, calculaties en andere aanbiedingen van verkoper.
2. In behandeling genomen opdrachten kunnen met eenzijdig worden beëindigd of gewijzigd.
3. Waar de koper verwijst naar eigen of andere voorwaarden, wordt deze verwijzing door verkoper uitdrukkelijk niet aanvaard.

PRIJZEN EN KOSTEN

4. Verkoper heeft tussen het moment van definitieve opdracht en het tijdstip van de af te oplevering het recht de overeengekomen prijzen in verband met wijzigingen, al dan niet voorzienbaar, van de factoren waaruit de prijs is opgebouwd, aan deze ontwenvereenkomst aan te passen.
5. Kosten voor transport en opslag van de te verwerken zaken komen voor rekening van koper. Indien verkoper hiervan op de hoogte te stellen, met tijdig voor het transport naar de locatie welk recht tot de verkoper aan koper berekend worden.
6. Extra kosten, die voor of tijdens het werk voor verkoper ontstaan, als gevolg van opzettelijk of zie toe te rekenen aan koper, kunnen door verkoper aan koper in rekening worden gebracht.

LEVERING, OPLEVERING, LEVERTIJD, RISICO

7. De plaats van oplevering geldt als plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien evenwel, onhavang de koper bericht van de voorgekomen vertraging.
8. Het risico van de zaken is na levering voor de koper.
9. Door verkoper opgegeven levertijden zijn nimmer als fatal te beschouwen, tenzij partijen anders schriftelijk overeengekomen.
10. Oplevering van aannemingswerk vindt plaats op het gereedgekomen werk.
11. Voor zover dit op het werk te verwerken of daar mee geïncorporeerde materiaal geldt het bepaalde in punt 7 van deze voorwaarden.
12. Geleverde zaken worden opgeleverd na het beëindigen van een opleverprocedure, die in de overeenkomst wordt uitgewerkt in werkuren met norma, levering af fabricatie.
13. Indien de koper ten tijde van de oplevering weigert, ongeacht met de periode gedurende welke verkoper, door omstandigheden die door hem niet kunnen worden beïnvloed en die de opaflevering van het werk verramen, verhinderd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen.
14. Bekendere grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd de koper geen recht op geheel of gedeeltelijke ontheffing van de overeenkomst. Voorzicherzicht van de afbinding van de overeenkomst kan door de koper slechts worden verricht na schriftelijke ingebrekestelling van verkoper zonder rechtelijke mautiging vernichten of doen vernichten van werkzaamheden door een ander. In dit geval wordt de koper vooraf zo mogelijk en tijdig verwittigd van de levering het gevolg is van overmacht, waardoor te verstaan alle omstandigheden welke verkoper onthankelijkheid, een niet toezichtbaar maken, zoals onder meer werkstakingen, brand, oorlog bijreens of tijdelijk verhindern, daardoor bepergen werkstakingen, transport- en communicatiestoring en derlijke storing in het bedrijf van verkoper of zijn leveranciers.
15. Oplevering geschiedt na schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de koper van de beëindiging van de totale uitvoering van het werk na dina goedbekeuring van het werk door deze laatste.
16. Indien na beëindiging van het werk sprake is van kleine gebreken die de normale bewoning of het gebruik van het gebouw niet georhetoetrd. Voordat aan verkoper de mogelijkheid tot herstel of correctie is geboden, kan de koper op grond van de kleine gebreken geen opschorting van betaling eisen.
17. Bij ingebruikname van het werk door de koper wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

18. Tekortkomingen in de leveringen worden door verkoper weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige onderdelen of door het verrichten van aanvullende werkzaamheden van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van verkoper. Alle verdere kosten, zoals transportkosten, reis- en verblijfkosten, uitvaalkosten en kosten van het bepalen van de oorzaak van de storing worden door koper betaald aan de reparatie van de koper. Deze garandering heeft slechts gelding indien de koper met betrekking tot de tekortkomingen in de levering heeft gehandeld overeenkomstig het bepaalde in de punten 27 t/m 30 van deze voorwaarden.
19. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst tussen partijen vervatte voorwaarden omschreven verplichtingen.
20. Behoudend grove schuld aan de zijde van verkoper is alle verdere aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade en/of gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook voor gebreken ingevolge van verkoper verstrekte plannen, tekeningen enz. gegeven worden, uitgesloten.

Voor zover de verkoper van derden betreft met zijn aansprakelijkheid tegenover koper tot aansprakelijkheid van de derde partij beperkt.

BETALING EN ZEKERHEIDSSTELLING, EIGENDOMSVOORBEHOUD

21. Betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een voor verkoper aangenomen wisselbrief.
22. Indien de koper niet binnen de gestelde termijnen betaalt, wordt hij geacht zijn rechthebbende in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder ingebrekestelling het recht zijn prestaties op te schorten of de rekening te brengen na een percentage van 4 punten boven het door de stichting voor de Nederlandse Bank en koersen op de effectenmarkten vastgestelde tarief, een en ander over het bedrag van zijn vordering voltende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
23. Verkoper is te allen tijde bevoegd vervang voor vooruitbetaling te vragen of zekelijke zekerheden te eisen, ook indien de vorderng van verkoper op reden zekerheidsstelling bestaalt is. Bij weigering of onvoldoende zekerheidstselling door koper heeft verkoper het recht de overeenkomst op te hinnenden en de lopende leveringen en/of werkzaamheden in te stellen zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor koper ontstaat tegen verkoper.
24. De eigendom van alle geleverde, al of niet voor werkuitvoering geïncorporeerde zaken gaat eerst over op de koper wanneer hij het gehele hem verschuldigde bedrag heeft betaald. Tot dat moment blijven alle geleverde zaken eigendom te verschuldige, met uitzonking van de kosten, volledig aan verkoper in verzuim.
25. Koper verleent aan verkoper bij voorbaat toestemming tot ongehinderde toegang tot de door hem geleverde zaken bij koper dat alle meelevering-en verlenting tergende zaken mestegenemt te stellen het herbetoer opgestomen eigendomsvoorbehoud uit te offenen door terugneming van de betreffende zaken, met inbegrip van het onderdeksen daarvan uit andere zaken.

REKLAMES

26. Reklames met betrekking tot direct waarneembare onvollomenheden in een levering dienen binnen 14 dagen na deze levering schriftelijk bij verkoper te worden ingediend. Verborgen gebreken, die ondanks grondig onderzoek redelijkerwijs niet direct door de koper konden worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na deze gebreken, dan wel bij het gebruik kunnen zijn opgemerkt, eveneens schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Het betreffende product of gerealiseerde project schriftelijk, met overegging van de betreffende verschillende de koper- en de verkoper te worden geback. Laatingaande reklames dienen bovendien vergezeld te gaan binnen een termijn van 2 maanden na oplevering ter aanzicht, onderzoek en documentering te worden overgelaten. Indien bovengenoemde termijnen worden overschreden behoudt verkoper zich aansprakelijkheide voor.
27. Indien reklame worden geacht niet in behandeling genomen indien geen bekendmaking/overokomenheden optreden als gevolg van materiaal-en of fabricagefouten.
28. Verkoper aanvaardt geenerlei aansprakelijkheid welk verantmeelijk de garantietermijning in punt 18 van deze voorwaarden. Een reklame na afloop bepalende termijnen wordt geacht ongegrond te zijn op grond van de geleverde zaken in het kader van de levering oplevering. Een dergelijke reklame heeft geen gelding ten aanzien van voorbestaande of volgende brerengen of die gelijksoortig aan de door verkoper geleverde zaken.
29. Retourzending van verkochte zaken aan verkoper kan slechts plaatshebben na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, op risico en voor rekening van koper alsmede onder reclaming van koper.
30. Indien partijen niet voor een juiste uitvoering van een opdracht van overeenstemming aan verkoper op eigenlijk schriftelijk en/of onvollendige wijze worden verstrekt, zijn de gebreken/onvolkomenheden die als gevolg van deze tekortschietende dan wel onvolleedige dan werkrekening optreden in levering of oplevering, voor risico van de koper. Een ontstane door deze gebruksonvolkomenheden kan geen reklame plaatsvinden.

RISICO EN REPARATIE

31. Indien bij verkoper in reparatie of bewaring gegeven goederen door brand of derden gaan, is verkoper niet aansprakelijk door een hoger bedrag dan verkoper aan schadevergeding van zijn assuradeurs pleegt te ontvangen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

32. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen koper en verkoper voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Voorzover de geschillen uit hun aard geschikt zijn voor de Kantonrechter, behoeren tot de absolute competentie van de Kantonrechter te Wageningen als bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslichten.
33. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands Recht.